Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie

Teza orzeczenia: Nie oznacza, iż uprawnienia i obowiązki przechodzą na reprezentanta wskutek jego ustanowienia, niezależnie od zakresu umocowania, stroną stosunków prawnych i tak będzie mocodawca.

Sygn. akt: IX GC 4474/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 31 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. Sąd Gospodarczy IX Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Babiński Protokolant: Paulina Kruk po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 5 758,76 zł I oddala powództwo; II zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na r

Teza orzeczenia: Jeżeli inwestor z przyczyn leżących po jego stronie uchybia obowiązkowi odbioru robót, to następują skutki zwłoki po jego stronie i takie zachowanie pozostaje bez wpływu na roszczenie wykonawcy, który uprawniony jest do żądania wynagrodzenia, a roszczenie wykonawcy staje się wymagalne z chwilą, w której po spełnieniu obowiązków przez (...)

Sygn. akt: IX GC 4476/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 22 września 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. IX Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Babiński Protokolant: Jarosław Niedziółka po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko A. W. o zapłatę kwoty 41 262,29 zł I zasądza od A. W. na rzecz M. S. kwotę 25 725 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych

Teza orzeczenia: określając granice wyrokowania, nie można wyrokować co do rzeczy , która nie była przedmiotem żądania, czyli zasądzić coś innego jak strona żąda. żądanie powództwa określa więc tylko jego przedmiot , lecz również jego podstawa faktyczna.

Sygn. akt IX GC 4419/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 23. września 2015 roku powódka (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (zwana dalej spółką (...) ) wniosła o zasądzenie od pozwanego D. N. (1) kwoty 4.662,06 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 14. marca 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż zawarła z pozwanym umowę o świadczenie usług windykacyjnych – pojedyncze zlecenie windykacyjne. Strona po

Teza orzeczenia: wskazanie dłużnika jest dla wierzyciela wiążące

Sygn. akt: IX GC 4525/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. IX Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Babiński Protokolant: Klaudia Chmielewska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w N. przeciwko T. P. , J. M. o zapłatę kwoty 20 200 zł - oddala powództwo w stosunku do pozwanego T. P. .

Teza orzeczenia: Jeżeli inwestor z przyczyn leżących po jego stronie uchybia obowiązkowi odbioru robót, to następują skutki zwłoki po jego stronie i takie zachowanie pozostaje bez wpływu na roszczenie wykonawcy, który uprawniony jest do żądania wynagrodzenia, a roszczenie wykonawcy staje się wymagalne z chwilą, w której po spełnieniu obowiązków przez (...)

Sygn. akt: IX GC 4476/13 UZASADNIENIE Powód M. S. wniósł o zasądzenie od A. W. kwoty (...) zł tytułem wynagrodzenia za wykonane prace remontowe. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W lipcu 2012 r. powód otrzymał od pozwanej zlecenie wykonanie remontu lokalu w W. przy ul. (...) , który miał być przeznaczony na zakład fryzjerski, następnie zakres prac rozszerzono również o zakład kosmetyczny, który znajdował się w innej części lokalu. Prace miał

Teza orzeczenia: Nie oznacza, iż uprawnienia i obowiązki przechodzą na reprezentanta wskutek jego ustanowienia, niezależnie od zakresu umocowania, stroną stosunków prawnych i tak będzie mocodawca.

Sygn. akt: IX GC 4474/14 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna w W. wniósł o zasądzenie od (...) Spółki Akcyjnej w W. kwoty 5 759 zł tytułem odszkodowania na podstawie art. 828 k.c. Podniósł, iż odpowiedzialność ponosił kierowca ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej u pozwanego. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości, kwestionując legitymację bierną. Sąd ustalił i zważył, co następuje: Powództwo jako niezasadne podlegało oddaleniu, albowiem pozwany nie posiada legitymacji

Teza orzeczenia: Ryzyka wadliwej produkcji i ryzyka związanego ze sprzedażą rzeczy wadliwej nie może ponosić kupujący

Sygn. akt: IX GC 4465/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 28 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. Sąd Gospodarczy IX Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Babiński Protokolant: Urszula Kalinowska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w P. o zapłatę kwoty 5 438 zł I zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w P. na rzecz M. S. kwotę 5 438 zł (pięć t

Teza orzeczenia: Winę można przypisać podmiotowi prawa kiedy istnieją podstawy do negatywnej oceny jego zachowania.

Sygn. akt: IX GC 4559/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 20 września 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. IX Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Babiński Protokolant: Magdalena Duda po rozpoznaniu w dniu 20 września 2016 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo- Handlowemu (...) spółce jawnej w P. o zapłatę kwoty 3 546,78 zł